Hizmet Şartları

1. Genel

Bu şartlar, webifytr.com Sitesi’nin kullanımını ve webifytr tarafından sunulan web tasarım, geliştirme ve bakım hizmetlerini kapsar. Siteyi kullanarak bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

2. Hizmetler ve teklif

Hizmetin kapsamı, süresi ve bedeli her proje için yazılı teklifte belirlenir. Sitedeki paket açıklamaları bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı olan, onayladığınız tekliftir.

3. Ödeme

Ödeme planı teklifte yer alır. Ödeme yapılmadan nihai teslim ve fikri hakların devri gerçekleşmez.

4. Müşteri yükümlülükleri

Müşteri; metin, görsel, logo gibi içerikleri zamanında sağlamakla ve bu içeriklerin hukuka uygun olmasından sorumludur. Gecikmeler teslim tarihini öteler.

5. Revizyon ve teslim

Teklifte belirtilen sayıda revizyon hakkı vardır. Kapsam dışı talepler ayrıca fiyatlandırılır. Onaydan sonra site yayına alınır ve teslim edilmiş sayılır.

6. Fikri haklar

Projeye özel tasarım ve kodların kullanım hakkı, bedelin tamamının ödenmesiyle müşteriye geçer. webifytr, müşteri izni dışında gizli bilgileri paylaşmaz; müşteri aksini yazılı belirtmedikçe projeyi referans olarak gösterebilir.

7. Cayma ve iptal

Tüketici sıfatıyla yapılan sözleşmelerde, hizmetin ifasına onayınızla başlanmışsa Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı kullanılamayabilir. İptal ve iade koşulları teklifte ayrıca belirtilir.

8. Sorumluluk sınırı

webifytr, hizmeti özenle sunar; ancak üçüncü taraf hizmetlerden (alan adı, barındırma, arama motorları) kaynaklanan kesintilerden ve arama sıralaması garantisinden sorumlu tutulamaz.

9. Uygulanacak hukuk

Bu şartlara Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır. Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir; tüketicilerin kanunen yetkili Tüketici Hakem Heyeti ve Mahkemelerine başvuru hakkı saklıdır.